ID 21891 | 20.05.2024
Ordinanza 9 aprile 2024 Nuove disposizioni in materia di termini di esecuzione lavori, proroghe, sospensioni e SAL nell'ambito della ricostruzione privata. Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 174).
(GU n.116 del 20.05.2024)
...
Art. 1. Proroga eccezionale dei termini di esecuzione dei lavori di ricostruzione privata
1. Per i lavori di realizzazione degli interventi della ricostruzione privata in corso nell’anno 2023, i termini stabiliti per la loro ultimazione, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle rispettive previsioni contrattuali, sono eccezionalmente prorogati - su disposizione del direttore dei lavori - nella misura massima di quattro mesi per i danni lievi e di otto mesi per i danni gravi, a causa delle difficoltà legate alle concomitanti scadenze dei lavori finanziati mediante l’accesso agli incentivi fiscali previsti dall’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. La proroga di cui al comma 1 è sempre cumulabile con quella prevista dall’art. 6 dell’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022.
[...]
_______
Testo unico della ricostruzione privata
Collegati
ID 21805 | 07.05.2024
Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici...
Recommendations and guidelines to foster sustainable design
EFIResources : resource efficient construction towards sustainable d...
Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale.
(G.U. n.125 del 30.05.96)
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024
