Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.307
/ Documenti scaricati: 31.899.482
/ Documenti scaricati: 31.899.482
ID 21891 | 20.05.2024
Ordinanza 9 aprile 2024 Nuove disposizioni in materia di termini di esecuzione lavori, proroghe, sospensioni e SAL nell'ambito della ricostruzione privata. Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 174).
(GU n.116 del 20.05.2024)
...
Art. 1. Proroga eccezionale dei termini di esecuzione dei lavori di ricostruzione privata
1. Per i lavori di realizzazione degli interventi della ricostruzione privata in corso nell’anno 2023, i termini stabiliti per la loro ultimazione, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle rispettive previsioni contrattuali, sono eccezionalmente prorogati - su disposizione del direttore dei lavori - nella misura massima di quattro mesi per i danni lievi e di otto mesi per i danni gravi, a causa delle difficoltà legate alle concomitanti scadenze dei lavori finanziati mediante l’accesso agli incentivi fiscali previsti dall’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. La proroga di cui al comma 1 è sempre cumulabile con quella prevista dall’art. 6 dell’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022.
[...]
_______
Testo unico della ricostruzione privata
Collegati
ANAC, 16 Maggio 2019
Prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici
Oggetto: decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 recante «Disposizioni urgenti pe...
ID 20777 | 16.11.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del ...
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
GU Serie Generale n.73 del 28-03-2014
Entrata in vigore del provvedimento: 29...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024